+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор на ремонт компьютерной техники образец

Образец договора на ремонт компьютера

Договор на ремонт компьютерной техники образец

5.2.В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.4.4.

Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы.

ДОГОВОР N на обслуживание компьютерной техники г. » » г. , именуем в дальнейшем «Заказчик», в (наименование или Ф.И.О.) лице , действующ на основании (должность, Ф.И.О.) , с одной стороны, и (Устава, положения, доверенности или паспорта) , именуем в дальнейшем (наименование или Ф.И.О.

) «Исполнитель», в лице , (должность, Ф.И.О.) действующ на основании , (Устава, положения, доверенности или паспорта) с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия

Договор на обслуживание компьютерной техники

Вызов специалиста Исполнителя осуществляется путем направления Заказчиком заявки, в которой должна быть указана следующая информация: задание Заказчика, желаемые сроки оказания услуг.

Заявка должна быть направлена по факсу N _________, электронной почте _____________ или телефону N _________. Исполнитель обязан направить Заказчику подтверждение о получении заявки в течение _______ с момента ее получения и направить своего специалиста для выполнения заявки не позднее _______ с момента получения заявки.

1.3. Сроки выполнения заявки зависят от содержания услуг, запрошенных Заказчиком, но не могут превышать _______ с момента прибытия специалиста Исполнителя на место оказания услуг. 1.4.

Местом оказания услуг по настоящему Договору признается: _____________ (указать адрес). 2.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать следующие услуги: 2.1.

1 Техническое обслуживание, наладка и настройка персональных компьютеров (далее — ПК).

2.1.2.

Договор на оказание услуг по обслуживанию систем автоматизации и компьютерной техники

документа напрямую будет зависеть от того, каким парком техники обладает заказчик и какие меры требуются для поддержания конкретного оборудования в рабочем состоянии. В рамках такого соглашения исполнитель, как правило, обязуется:

  1. устанавливать на компьютеры ПО, обновлять операционные системы;
  2. организовывать хранение и защиту информации;
  3. обеспечить своевременное ТО локальной сети и всего офисного оборудования;
  4. администрирование рабочих станций;
  5. монтировать, подключать и настраивать технику;
  6. консультирование и обучение сотрудников предприятия.

В образце договора на обслуживание компьютерной техники обычно указывается, что стоимость деталей, израсходованных исполнителем в ходе профилактических и ремонтных работ, не входит в общую сумму сделки. Все затраты на расходные материалы компенсирует заказчик.

Договор технического обслуживания компьютеров

Первые компьютеры использовались главным образом для расчетов, т.е. сложения, вычитания, умножения, деления и т.д.

Сегодня компьютеры применяются для решения многочисленных и разнообразных других задач, таких, как обработка текста, графика и переработка больших массивов информации.

Техническое обслуживание компьютеров – это комплекс мер направленных на поддержание работоспособного состояния устройства в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по его профилактике и контролю технического состояния, устранения характерных неисправностей.

Услуги по обслуживанию компьютеров включают в себя: установку программного обеспечения и настройку компьютерного оборудования; антивирусную диагностику, удаление вирусов; ремонт компьютеров (замена комплектующих, переустановка программ, восстановление информации); полную или частичную модернизацию компьютерного оборудования;

В журналах записывается наименование техники, дата проведения обслуживания и ФИО сотрудника. При помощи таких журналов можно выявить несвоевременное или некачественное исполнение должностных обязанностей сотрудником.

Делается контракт в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Любые новые положения, которые появляются при соглашении исполнителем и заказчиком должны быть записаны, подтверждены сторонами и прикрепляются к основному договору в виде соглашений.

Новые положения и дополнения подписываются уполномоченными представителями или руководителями организаций.

37 it

настоящего договора.- эксплуатировать компьютерную технику и компоненты офисной телефонной связи в соответствии с установленными стандартами и требованиями.- выполнять рекомендуемые меры по обеспечению безопасности компьютерной техники, программного обеспечения (обязательное использование антивирусных программ)2.

5 Заказчику не разрешается самостоятельно вскрывать защитные корпуса компьютерной техники, изменять настройки и конфигурацию программного обеспечения, компьютерной сети, взятой на обслуживание, а также привлекать третью сторону и/или лиц для проведения данных работ, без согласования с Исполнителем в срок его действия договора.2.6 В случае проведения Исполнителем ремонта компьютерной техники, взятой на обслуживание, Заказчик обязан оплатить комплектующие, запасные части, расходные материалы, необходимые для ремонта вышедшей из строя техники по счетам Исполнителя.2.7 Не допускается использование заказчиком не лицинзионного программного обеспечения.

Договор на ремонт бытовой техники: образец

Следует предусмотреть и гарантийный срок, порядок реагирования исполнителя на сообщение о гарантийном случае. В отношении починки бытовой техники, возможно, имеет смысл указать и специальные условия по ответственности сторон.

В случае, если из договора возникнет спор, возможно сразу договориться о подсудности дела конкретному суду. Все, что требуется для подготовки текста, соответствующего законодательству, это ответить на вопросы опросного листа.

Таким образом, вы автоматически адаптируете текстовое содержание договора под ваши отношения.

Договор на разовое обслуживание оргтехники

Такой вид договора может быть заключен как на разовое обслуживание, так и на определенный срок (абонентский, обычно на 1 год).

Договор по факту удобен в том случае, когда у заказчика нет необходимости в плановом посещении инженера для выполнения профилактических работ и полном осмотре парка техники.

В отличие от на обслуживание, заключение договора на разовое обслуживание (по факту), не обязывает заказчика к регламентированным абонентским выплатам, а исполнителя — к посещениям по установленному графику.

Заключив договор на разовое обслуживание, при возникновении неисправности, Заказчик, в штатном режиме через диспетчерскую службу подает заявку на выполнение ремонта.

Согласно условиям договора, сервисный инженер нашей компании получив от менеджеров заявку, выезжает к Заказчику, предварительно уточнив у Заказчика детали заявки, согласовав время посещения, выяснив необходимость в замене деталей и поставке расходных материалов. выполнен ремонт)

Примерный объем оказываемых услуг: _____________________ 1.3.

По окончании оказанных услуг проводится тестирование результата.

Работающая под управлением ___ компьютерная сеть Заказчика и пояснения по его настройкам.

3.2. Ввод в работу всего указанного в техническом задании функционала.

3.3. Факт оказания услуг фиксируется актом на выполнения услуг. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1.

Исполнитель обязуется: 4.1.1. Оказать Заказчику услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 4.1.4.

Любое дело решаемо

Первым условием, которое должно быть четко зафиксировано в договоре, – перечень конкретных услуг, оказываемых исполнителем, а также спецификация обслуживаемой техники и программного обеспечения.

Основными услугами исполнителя могут быть: — регулярное профилактическое обслуживание техники и программного обеспечения (проверка рабочего состояния техники и программ, программное обновление); — конфигурирование, переконфигурирование, настройка, регулировка компьютерной техники и программного обеспечения; — ремонт и замена компьютерной техники, ее составных частей; — обучение персонала заказчика работе с компьютерной техникой и программным обеспечением. Также в услуги может входить такая услуга как уничтожение компьютерного вируса, так как не редко бывают случаи, что установленная на компьютере пользователя антивирусная программа не может справиться с удалением вируса. И здесь может потребоваться

Договор сервисного абонентского обслуживания компьютерной техники — образец

2.

Права и обязанности сторон 2.1.

Исполнитель имеет право: 2.1.1.

На предоставление доступа для проведения работ к рабочим станциям Заказчика. 2.1.2. В случае задержки платежа за абонентское обслуживание на срок более 7 (семи) дней не гарантировать своевременное прибытие мастера, после поступления экстренной заявки от Заказчика.

2.2. Исполнитель обязуется: 2.2.1.

Осуществлять обслуживание компьютерного парка и оргтехники Заказчика, в соответствии с перечнем работ, перечисленных в приложении № 1.

2.2.2. Производить выезд мастера в удобное для Заказчика время. 2.2.3. Гарантировать прибытие мастера не позже 3 часов 00 минут, после поступления заявки от Заказчика. 2.2.4. Предоставление лицензионного программного обеспечения регламентируется Приложением №2.

2.3. Заказчик имеет право: 2.3.1. Неограниченно в рабочее время (с 10:00 до 17:00) вызвать специалиста Исполнителя в случае аварийных сбоев в работе обслуживаемых рабочих станций или серверов.

Договор на обслуживание компьютеров

Второй вариант популярен у компаний с географически-распределенной структурой: в представительствах и филиалах, сетях торговых точек, аптек и других.

Под согласно договору попадают такие услуги:

  1. и другие.
  2. Профилактические работы;
  3. Автоматизация базовых процессов и сервисов;
  4. Конфигурирование оборудования;
  5. Клиентская поддержка;
  6. Сопровождение новых решений;
  7. Непрерывный мониторинг серверов;

В образце договора на компьютерное обслуживание часто указывается не только вычислительная техника (компьютеры, серверы, терминалы), но и периферийные устройства: принтеры, сканеры, МФУ, проекторы и другие.

Источник: http://cppyurist.ru/obrazec-dogovora-na-remont-kompjutera-39612/

Образец договора на ремонт компьютера скачать бесплатно

Внимание Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.

6.13. Результаты услуг имеют существенные или неустранимые недостатки.

6.14.

В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.

При расторжении контракта Заказчик обязан:

6.15. Принять фактически оказанные Исполнителем на момент расторжения настоящего Договора работы надлежащего качества.

6.16.

Важно Нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

6.9. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения заказа, который является предметом настоящего Договора.

6.10.

Установления факта проведения ликвидации Исполнителя – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

6.11. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном кодексом РФ об административных правонарушениях.

6.12.

Образец договора на оказание услуг по ремонту компьютера

«Заказчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, и вместе именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ______ от «________» ____________ 20__г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1.По настоящему Договору Исполнитель обязуется с использованием собственных запасных частей и материалов выполнить работы по ремонту компьютерной и оргтехники, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

Центрального банка РФ от цены Договора.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.5. В случае нарушения Исполнителем обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном Календарным планом, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется в размере 0,1 % от стоимости услуг, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Календарным планом, на котором услуги были оказаны ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.

6.6.

Образец договора на ремонт компьютера краткий

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон и действует по 31.03.2012 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

8.3.

В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством РФ о поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, Заказчик в установленном порядке направляет сведения об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков.

8.4.

Договор на ремонт компьютера

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки.

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ, предусмотренных Календарным планом срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной сто пятидесятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Договора.

6.3.

Договор на ремонт компьютера образец

Объем работ определен в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.Стороны при исполнении обязательств по Договору руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

1.3.Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне.

2.Обязанности и права Сторон

2.1.Исполнитель:

2.1.1. Исполнитель обязан своими средствами и силами производить ремонт компьютерной и оргтехники на основании заявок, поступивших от Заказчика, где указывается перечень, время и место проведения ремонтных работ.

В связи с круглосуточным режимом эксплуатации компьютерной и оргтехники, временем проведения работ является период с 20:00 до 7:00, так как этот период является наименее загруженным. Местом проведения ремонтных работ являются объекты, находящиеся по адресам: Самарская область, г.

Договор на ремонт компьютера с физическим лицом образец

Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате сверх неустойки.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, предусмотренного настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате выполненных работ.

Источник: http://rconsul.ru/obrazets-dogovora-na-remont-kompyutera

Договор на ремонт компьютерной техники образец

Исполнитель и заказчик указывают в договоре свои уполномоченные лица или своих правопреемников.

Особенностью контракта является то, что исполнитель не несет никакой ответственности за механические повреждения техники вследствие затопления, климата, природных катаклизмов и т. д.

Заключить договор на обслуживание компьютерной техники можно бессрочно. Заказчик может прервать действие сделки в любое время, но при этом обязан закончить все финансовые отношения и урегулировать их.

Договор подряда на ремонт компьютера с физическим лицом

» » г. , именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующ на основании , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующ на основании , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 1.1.

В рамках настоящего Договора Подрядчик обязуется выполнять работы по сервисному техническому обслуживанию компьютерной техники Заказчика (далее по тексту — «компьютерная техника»), расположенной в занимаемых Заказчиком нежилых помещениях по адресу: , а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором. 1.2. Под сервисным обслуживанием в настоящем Договоре понимаются: 1.2.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 2.1.

Сервисное техническое обслуживание компьютерной техники осуществляется Подрядчиком своими силами. 2.2. Подрядчик приступает к ремонту неисправного компьютерного оборудования после получения заявки Заказчика (подп.

1.2.3 настоящего Договора)

Договор оказания услуг по наладке компьютеров

Исполнитель обязуется: 4.1.1.

Оказать Заказчику услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. Оказать Заказчику услуги своими силами. 4.1.3. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика.

4.1.4. Представлять Заказчику материалы и заключения в электронном виде, а при необходимости — письменные материалы и заключения.

4.1.5. Давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения заинтересованным лицам, включая государственные и судебные органы, по представляемым Исполнителем в соответствии с настоящим Договором материалам. 4.1.6. Осуществлять хранение переданной документации, товарно-материальных ценностей, переданных в рамках исполнения настоящего договора.

4.2. Заказчик обязуется: 4.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.

4.2.2. Передавать Исполнителю информацию и материалы, необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

4.2.3.

Договор на ремонт компьютерной техники

Договор на ремонт компьютерной техники образец

В процессе работы и регулярного использования указанной техники возникает соответствующая потребность в ее обслуживании. Как правило, осуществлять такую деятельность может либо штатный специалист, который работает на постоянной основе в данной организации и осуществляет ремонт и обслуживание оргтехники, либо лицо, привлекаемое по договору для оказания конкретного перечня услуг.

Что предусматривает договор на ремонт оргтехники и его содержание Данный вид соглашения является разновидностью договора на оказания услуг.

В перечень работ по настоящему графику посещений, если сторонами не оговорено другое, входит: осмотр технических средств; диагностика неисправности (в случае возможности её проведения на территории Заказчика); мелкий ремонт, не требующий замены комплектующих; профилактические работы; консультации для пользователей технических средств. Все изменения и дополнения к настоящему графику посещений оформляются документально.

Договор на оказание услуг по сервисному обслуживанию компьютерной техники

В случае необходимости, в ходе ремонта замены комплектующих деталей, Исполнитель осуществляет поиск и покупку указанных комплектующих за счет Заказчика; 1.2.4. Сервисное техническое обслуживание компьютерного оборудования осуществляется Исполнителем своими силами.

2.2. Периодичность профилактических работ, указанных в подп. 1.2.1 настоящего договора, определяется по соглашению сторон, но не реже ________.

2.3. Стоимость комплектующих деталей, замена которых должна быть произведена в ходе ремонта, согласуется с Заказчиком. В случае возражений Заказчика на покупку

Договор на ремонт оргтехники по 44 закону

4.

Внимание Качество и гарантии 4.1.

Качество оказываемых выполняемых работ соответствует требованиям, обычно предъявляемым к качеству работ такого рода.

Если федеральными законами или в установленном в соответствии с ними порядке, в частности стандартами, предусмотрены обязательные требования к выполняемым работам, Исполнитель выполняет работу, соответствующую этим требованиям. Получить полный текст 4.2.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной сто пятидесятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Договора.

6.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате сверх неустойки.

Договор № u0004 u0005 на техническое обслуживание компьютерной техники

При необходимости составляется Акт ревизии.

2.2. Осуществлять качественный ремонт и техническое обслуживание компьютерной техники по спецификации в Приложении 1 в объеме, предусмотренном в Приложении 2 настоящего Договора.

2.3. В случае вызова Заказчиком представитель Исполнителя прибывает в минимальный срок не позднее следующего рабочего дня со времени поступления заявки в диспетчерскую службу. 2.4. В случае необходимости срочного ремонта, представитель Исполнителя прибывает к Заказчику в течение 3-х часов, но не чаще 2 (двух) раз в месяц.

2.5.

Договор технического обслуживания оргтехники

В договоре необходимо указать конкретные действия исполнителя.

По договору технического обслуживания оргтехники исполнитель совершает многократно повторяющиеся длящиеся действия, т.е. договор имеет длящийся характер.

Стоимость услуг по техническому обслуживанию оргтехники определяется непосредственно исполнителем в виде прейскурантов, тарифов и т.п., что справедливо для любого договора оказания услуг, будь то бухгалтерские услуги или договор на оказание услуг охраны. Сторонами договора технического обслуживания оргтехники являются исполнитель (услугодатель) и заказчик (услугополучатель).

В их качестве могут выступать как граждане, так и юридические лица. В основном, в качестве исполнителя выступают специализированные организации, занимающиеся продажей либо установкой определенного оборудования.

Поэтому договор технического обслуживания оргтехники, как правило, заключается вместе с договором на покупку и установку оргтехники, но возможно и отдельное заключение договора.

должен быть заключен в простой письменной форме.

Образец договора на техническое обслуживание оргтехники, заключаемый между юридическими лицами

Проверку надежности функционирования всех блоков и оборудования в целом: чистку, смазку, регулировку и работу по замене деталей, если такая необходимость возникнет в процессе эксплуатации.2.1.5. Консультации Заказчика по вопросам эксплуатации, обслуживания, приобретения запасных частей, расходных материалов и бумаги.2.2.

Исполнитель приступает к выполнению работ у Заказчика при наличии заключенного договора; стационарной сети электропитания надлежащей мощности и типоразмера; при наличии доступа ко всем элементам конструкции оборудования.2.3. Предоставление Исполнителем Заказчику услуг по техническому обслуживанию оргтехники по Договору оформляется двусторонним актом, также в акт сдачи/приёмки вписываются работы по установке запасных частей.

На запасные части, использованные Исполнителем при ремонте и техническом обслуживании оборудования, выставляется отдельный счёт и выписывается отдельная накладная по форме ТОРГ-12.2.4.

Договор на техническое обслуживание оборудования – Договор оказания услуг, работ

Договор на ремонт компьютерной техники образец

_______________                                                                                                                        «___» ___________ 201__ г.

            _____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны и _______________________________,  
именуемое  в  дальнейшем   «Заказчик»,  лице ______________________________ действующего на основании  ___________________ с  другой  стороны,  заключили  настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя  техническое обслуживание, настройку, регулировку аппаратной части принтеров,  компьютерной техники и локальной сети указанных в приложении №1 настоящего договора, которое является его неотъемлемой частью.

1.2. Исполнитель принимает на себя поставку расходных и комплектующих материалов для поддержания работоспособности и  для ремонта Оборудования.

1.3. Заказчик обязуется оплачивать указанные в п. 1.1-1.2 услуги и материалы в порядке, установленным разделом 4 настоящего договора.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Техническое обслуживание Оборудования по договору включает в себя следующие виды работ:

  • профилактику  (плановые работы по обслуживанию и ремонту);
  • текущий ремонт (внеплановые работы по обслуживанию и ремонту);
  • настройку техники (работы, являющиеся следствием профилактики или текущего ремонта);
  • выезд по вызовам;
  • срочный вызов по Техническому обслуживанию ( любые виды работ, не терпящие отложения в силу их производственной необходимости или невозможности их выполнения в установленном порядке, выполняемые в ночное время или в выходные, праздничные дни )

2.2. Оборудование принимается на техническое обслуживание только после профилактических и необходимых ремонтных работ, за исключением нового Оборудования.

2.3. Техническое обслуживание Оборудования,  осуществляется Исполнителем по вызову Заказчика.

2.4. Исполнитель приступает к выполнению работ по ремонту в течение 1 (одних) суток с момента поступления вызова. В случае отсутствия запасных частей и расходных материалов, срок может быть изменен по  согласованию сторон.

2.5. Транспортировка Оборудования к месту ремонта производится как силами и средствами Исполнителя, так и силами и средствами Заказчика, по договоренности в каждом конкретном случае.

2.6. Транспортировка картриджей для осуществления их заправки или восстановления производится силами Заказчика.

2.7. После произведенных работ подписывается “Акт выполненных работ”, в котором указывается список произведенных работ и установленные или замененные комплектующие или расходные материалы, а также время затраченное на выполнение работ .

Если немотивированный отказ Заказчика от подписания акта выполненных работ повлек за собой просрочку  в сдаче работы, риск случайного повреждения обслуживаемого Оборудования переходит к Заказчику с даты, когда акт должен был быть подписан.

При уклонении Заказчика от подписания акта выполненных работ (принятия выполненных работ) в течение 7 дней от даты предъявления акта на подпись Заказчику, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору.

2.8.    Оплата Срочного вызова по Техническому обслуживанию осуществляется по двойной стоимости.

2.9.    Оплата нового Оборудования, расходных материалов  и комплектующих (ЗИП), для замены вышедших из строя, производится  Заказчиком дополнительно и не входит в стоимость обслуживания по Договору.

2.10.  Поставка нового оборудования и материалов , по умолчанию, осуществляется в течении 7-14 дней, а при определенных условиях согласно срокам, установленным Исполнителем в счетах на оплату и согласованными с Заказчиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 3.1. Заказчик обязан:

  • принять и оплатить оказанные услуги  в сроки и в порядке, предусмотренными настоящим договором;
  • установить лиц ответственных за эксплуатацию Оборудования;
  • завести “Журнал вызовов” и соблюдать его заполнение;
  • работать на расходных материалах рекомендуемых Исполнителем;
  • при первых признаках поломки Оборудования немедленно сообщать Исполнителю;
  • принять все производимые Исполнителем работы, с подписанием соответствующих актов выполненных работ;
  • обеспечить доступ сервисного инженера Исполнителя к Оборудованию Заказчика.
  • обеспечить согласованность вызовов , в случае если ответственных лиц более одного.

3.2. Исполнитель обязан:

  • соблюдать сроки и условия выполнения работ, оговоренные в данном договоре;
  • незамедлительно реагировать на вызова Заказчика;
  • предварительно информировать Заказчика о необходимости замены каких-либо запасных частей;
  • поддерживать минимальные складские запасы расходных материалов и запасных частей для обслуживаемого Оборудования;

3.3.

Исполнитель не несет ответственности за качество работы Оборудования, в случае использования расходного материала, не рекомендуемого Исполнителем, за информацию на жестком диске, в случае физического разрушения поверхности диска, некорректного низкоуровневого форматирования,  при обнаружении  вирусных программ, а также при использовании оборудования с узлами, блоками, деталями,  которые отработали свой ресурс.

3.4 Заказчик, по согласованию с Исполнителем может зарезервировать находящееся на складе Исполнителя новое Оборудование до оплаты на срок не более трех дней. В случае отсутствия подтверждения оплаты платежным поручением резерв снимается в безусловном порядке без предварительного уведомления Заказчика.

Заказчик обязан получить зарезервированную и оплаченную продукцию не позднее трех дней с момента прихода денег на расчетный счет Исполнителя либо воспользоваться услугами службы доставки Исполнителя. По истечении срока резервирования продукция снимается с резерва и Исполнитель не несет ответственности за их своевременную поставку.

Заказчик вправе согласовать с Исполнителем большие сроки резервирования.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Сумма оплаты в месяц по настоящему договору составляет __________ рублей (____________________ ) с учетом НДС.

4.2. Оплата по договору может быть изменена в связи с изменением цен на материалы, условий оплаты труда и появления других затрат, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору, о чем Заказчик извещается за 30 дней до наступления срока оплаты.

4.3. Оплата по договору производится на основании счета-фактуры, перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.4. При просрочке оплаты Заказчиком более 14 дней Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору.

4.5. В случае задержки оплаты по договору, Заказчик обязан известить об этом Исполнителя в течение 3-х дней.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Исполнитель гарантирует качественное обслуживание и ремонт Оборудования в сроки, установленные Договором при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации, рекомендуемых Исполнителем.

5.2. Гарантия Исполнителя действительна при условиях соблюдения сотрудниками Заказчика основных правил, изложенных в сопроводительных документах на оборудование (инструкция пользователя).

5.3. В случае некачественного выполнения работ, Исполнитель обязуется обеспечить повторное их выполнение за счет собственных средств.

5.4. Оборудование не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

  • наличия механических повреждений, в случае небрежного обращения;
  • нарушения правил эксплуатации ;
  • если Оборудование было вскрыто или ремонтировалось лицом, на то не уполномоченным Исполнителем.

5.5.  Гарантия не распространяется на расходные материалы.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6.2. Срок действия настоящего договора с «___» ___________ 201__ г. по «___» ___________ 201__ г. В случае, если по окончании срока действия договора не поступило письменного извещения о его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий срок.

6.3. Договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае грубого нарушения условий настоящего договора, в случае уклонения Заказчиком от подписания акта выполненных работ и просрочки оплаты счета-фактуры более 14 дней, при этом другая сторона должна быть  письменно извещена об этом не позже, чем за 30 дней.

6.4. Расторжение Договора не освобождает стороны от взятых ими на себя финансовых обязательств и произведения окончательных взаиморасчетов.

6.5. Все права и обязательства по настоящему договору передаются третьим лицам с письменного соглашения сторон.

6.6. В случаях,  не предусмотренных настоящим договором, стороны  руководствуются действующим законодательством РФ.

6.7. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одной для каждой из сторон.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора и результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения настоящего договора по взаимному согласию сторон на период действия указанных обстоятельств.

7.3 В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору в связи с форс-мажорными обстоятельствами, стороны принимают решение об отсрочке исполнения настоящего договора или о его расторжении.

7.4 Исполнитель не несет ответственности за задержку, либо срыв поставки продукции по вине фирмы-производителя.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ ____________________________             ЗАКАЗЧИК __________________________

 
МП                                                                                  МП

Приложение № 1 к Договору №

Спецификация оборудования подлежащего техническому обслуживанию

Ном п. п.

Наименование

Стоимость обслуживания в месяц

ИТОГО, руб.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ____________________________             ЗАКАЗЧИК __________________________

                                                 МП                                                                                  МП

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.